【招标信用】济南和盛热力有限公司城市地下老旧供热管网改造提升项目工程总承包（EPC）
【招标信用】济南和盛热力有限公司城市地下老旧供热管网改造提升项目工程总承包（EPC）：本条项目信息由剑鱼标讯山东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 山东 济南市 | 采购单位 | 济南和盛热力有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 济南和盛热力有限公司城市地下老旧供热管网改造提升项目工程总承包 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
济南和盛热力有限公司城市地下老旧供热管网改造提升项目工程总承包（EPC）
发布日期：2024-10-29
发布日期：2024-10-29
| 合同名称 | 济南和盛热力有限公司城市地下老旧供热管网改造提升项目工程总承包（EPC） | 发包人 | 济南和盛热力有限公司 |
| 承包人 | 济南能源工程集团有限公司,济南城投设计有限公司 | 合同工期 | 365 |
| 合同价款 | ***.08元 | 合同规模 | 151.7㎡元/㎡ |
| 工程项目地点 | 明水街道、双山街道、埠村街道、枣园街道、龙山街道、圣井街道部分小区内部 | 合同签订时间 | 2024-10-29 |
| 质量标准 | 合格 | 合同生效时间 | 2024-10-29 |
| 违约责任 | 承包人违约的情形 除专用合同条件另有约定外，在履行合同过程中发生的下列 情况之一的，属于承包人违约： （1） 承包人的原因导致的承包人文件、实施和竣工的工程 不符合法律法规、工程质量验收标准以及合同约定； （2） 承包人违反合同约定进行转包或违法分包的； （3） 承包人违反约定采购和使用不合格材料或工程设备； （4） 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； （5） 承包人未经工程师批准，擅自将已按合同约定进入施 工现场的施工设备、临时设施或材料撤离施工现场； （6） 承包人未能按项目进度计划及时完成合同约定的工 作，造成工期延误； （7） 由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的； （8） 承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对 工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人指示进行修复的； （9） 承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义 务的； （10） 承包人未能按照合同约定履行其他义务的。 | 履约担保 | 无 |
| 解决争议的办法 | 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种 方式解决： （1）向 济南 仲裁委员会申请仲裁； （2）向 项目所在地 人民法院起诉。 | 支付担保 | 无 |
| 其他内容 | / | 备注 | 空 |
剑鱼标讯山东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息，免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。
