【招标信用】济南城市轨道交通4号线一期工程部分产权地块复建工程(第二批)(一标段)
【招标信用】济南城市轨道交通4号线一期工程部分产权地块复建工程(第二批)(一标段)：本条项目信息由剑鱼标讯山东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 山东 济南市 | 采购单位 | 济南轨道交通集团建设投资有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 济南城市轨道交通4号线一期工程部分产权地块复建工程(第二批)(一标段) | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
济南城市轨道交通4号线一期工程部分产权地块复建工程(第二批)(一标段)
发布日期：2025-12-01
发布日期：2025-12-01
| 合同名称 | 济南城市轨道交通4号线一期工程部分产权地块复建工程(第二批)(一标段) | 发包人 | 济南轨道交通集团建设投资有限公司 |
| 承包人 | 中铁十一局集团城市轨道工程有限公司 | 合同工期 | 150 |
| 合同价款 | ***.01元 | 合同规模 | 13844㎡元/㎡ |
| 工程项目地点 | 济南市 | 合同签订时间 | 2025-10-21 |
| 质量标准 | 合格 | 合同生效时间 | 2025-10-21 |
| 违约责任 | 16.违约 16.1 发包人违约 16.1.1 发包人违约的情形 (8)发包人违约的其他情形： / 。 发包人发生上述违约情形时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后 28 天内仍不纠正违约行为的，承包人应通知监理人与发包人协商，同时不得暂停施工。 16.1.2 发包人违约的责任 （1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任： / 。 （2）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定， 自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： / 。 （3）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：执行通用合同条款。 （4）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：执行通用合同条款。 （5）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：执行通用合同条款。 （6）其他： / 。 16.1.3 因发包人违约解除合同 承包人按 16.1.1 项〔发 | 履约担保 | 无 |
| 解决争议的办法 | 20.争议解决 20.3 争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：否 。 20.3.1 争议评审小组的确定 争议评审小组成员的确定： / 。 选定争议评审员的期限： / 。 争议评审小组成员的报酬承担方式： / 。 其他事项的约定： / 。 20.3.2 争议评审小组的决定 合同当事人关于本项的约定： / 。 20.4 仲裁或诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）提交济南仲裁委员会仲裁； （2）依法向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。21.补充条款 （1）工程量清单综合单价报价严重高于市场价格的处理原则:建设工程项目开标后，合同签订之前，对工程量清单综合单价报价（不包含按项包干的清单项目）严重高于市场价格的不平衡报价进行清理，如发现承包人的某些工程量清单综合单价报价超过控制价清单单价偏差率 15%（含），经双方协商形成的价格列表作为合同附件，在合同执行过程中，工程量增加超过 15%的清单项目，将对超过部分依据价格列表中的综合单价进行计量支付；除上述情况以外，执行中标清单单价。 （2）承包人应做好对施工范围 | 支付担保 | 无 |
| 其他内容 | 21.补充条款 （1）工程量清单综合单价报价严重高于市场价格的处理原则:建设工程项目开标后，合同签订之前，对工程量清单综合单价报价（不包含按项包干的清单项目）严重高于市场价格的不平衡报价进行清理，如发现承包人的某些工程量清单综合单价报价超过控制价清单单价偏差率 15%（含），经双方协商形成的价格列表作为合同附件，在合同执行过程中，工程量增加超过 15%的清单项目，将对超过部分依据价格列表中的综合单价进行计量支付；除上述情况以外，执行中标清单单价。 （2）承包人应做好对施工范围以外的社会道路、设施应急修复等工作，首次修复费用据实计取，承包人对应急修复的社会道路、设施的施工质量负责。具体范围以政府主管部门、发包人、监理人确认为准。 （3）承包人应按行政主管部门要求办理临时用地手续并承担相关费用（复垦或复原保证金待承包人进行土地恢复并通过行政主管部门验收后退还）；施工完成后，承包人承担土地恢复工作。 （4）配合相关的科研工作。 ① 承包人应按发包人要求开展科研活动，并与发包人协商确定相关科研课题，开展与本工程有关的科研工作； ② 承包人在科研工作开展前、科技成果（包括但不限于专利、 | 备注 | 空 |
剑鱼标讯山东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息，免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。
