【招标信用】黄河大街(汇鑫路至永安路段)市政道路及配套设施项目（济阳区星光里项目北侧道路建设工程）
【招标信用】黄河大街(汇鑫路至永安路段)市政道路及配套设施项目（济阳区星光里项目北侧道路建设工程）：本条项目信息由剑鱼标讯山东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 山东 济南市 | 采购单位 | 济南市济阳区农发综合开发有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 黄河大街(汇鑫路至永安路段)市政道路及配套设施项目(济阳区星光里项目北侧道路建设工程) | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
黄河大街(汇鑫路至永安路段)市政道路及配套设施项目（济阳区星光里项目北侧道路建设工程）
发布日期：2026-01-15
发布日期：2026-01-15
| 合同名称 | 黄河大街(汇鑫路至永安路段)市政道路及配套设施项目（济阳区星光里项目北侧道路建设工程） | 发包人 | 济南市济阳区农发综合开发有限公司 |
| 承包人 | 山东正润建工有限公司 | 合同工期 | 35天 |
| 合同价款 | ***.65元 | 合同规模 | 276m元/㎡ |
| 工程项目地点 | 济阳区黄河大街以北，汇鑫路以东 | 合同签订时间 | 2026-01-15 |
| 质量标准 | 达到国家相关质量评定合格标准 | 合同生效时间 | 2026.1.15 |
| 违约责任 | 承包人未按照本合同约定期限完成工程合同内容，承包人承担违约责任，工期每逾期一天，每日按总造价的万分之四承担奖惩责任，奖罚款总额不超过总造价的3%，并赔偿因工期延期交付给发包人造成的损失，损失费用据实计算，在工程款中扣除，逾期超过【30】日仍未完成的，发包人有权单方解除合同且不承担违约责任，并要求承包人继续施工直至完成全部工程项目。 | 履约担保 | 无 |
| 解决争议的办法 | 仲裁或诉讼 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决： （1）向 / 仲裁委员会申请仲裁； （2）向 项目所在地 人民法院起诉。 | 支付担保 | 无 |
| 其他内容 | 详见合同 | 备注 | 空 |
剑鱼标讯山东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息，免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。
