【招标信用】国家级园区明水经济开发区龙山创新港产业园基础设施建设项目一期市政（龙山创新港第一批）工程总承包（EPC）
【招标信用】国家级园区明水经济开发区龙山创新港产业园基础设施建设项目一期市政（龙山创新港第一批）工程总承包（EPC）：本条项目信息由剑鱼标讯山东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 山东 济南市 | 采购单位 | 山东建学建设投资有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 国家级园区明水经济开发区龙山创新港产业园基础设施建设项目一期市政(龙山创新港第一批)工程总承包(EPC) | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
国家级园区明水经济开发区龙山创新港产业园基础设施建设项目一期市政（龙山创新港第一批）工程总承包（EPC）
发布日期：2026-02-08
发布日期：2026-02-08
| 合同名称 | 国家级园区明水经济开发区龙山创新港产业园基础设施建设项目一期市政（龙山创新港第一批）工程总承包（EPC） | 发包人 | 山东建学建设投资有限公司 |
| 承包人 | 济南城建集团有限公司,北京市市政工程设计研究总院有限公司 | 合同工期 | 558 |
| 合同价款 | ***.56元 | 合同规模 | 15.5km元/㎡ |
| 工程项目地点 | 济南市章丘区绣源河西侧圣井地块，省道244线以西、圣井新城以东、经十东路以北、世纪大道以南 | 合同签订时间 | 2026-02-08 |
| 质量标准 | 合格；符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求 | 合同生效时间 | 2026-02-08 |
| 违约责任 | 因承包人原因造成的总工期延误，工期每延误一天，承包人向发包人支付结算价款万分之四的违约金，违约金总额不超过结算价款的3% | 履约担保 | 无 |
| 解决争议的办法 | 合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，按下列第（二）种方式解决：（一）提交济南仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。（二）向工程所在地人民法院提起诉讼。 | 支付担保 | 无 |
| 其他内容 | 无 | 备注 | 空 |
剑鱼标讯山东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息，免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。
