【招标信用】济南中央商务区西片区城市更新项目（一期）A-4地块外墙装饰
【招标信用】济南中央商务区西片区城市更新项目（一期）A-4地块外墙装饰：本条项目信息由剑鱼标讯山东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 山东 济南市 | 采购单位 | 济南城茂置业有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 济南中央商务区西片区城市更新项目(一期)A-4地块外墙装饰 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
济南中央商务区西片区城市更新项目（一期）A-4地块外墙装饰
发布日期：2026-02-26
发布日期：2026-02-26
| 合同名称 | 济南中央商务区西片区城市更新项目（一期）A-4地块外墙装饰 | 发包人 | 济南城茂置业有限公司,中冶路桥建设有限公司 |
| 承包人 | 山东天元装饰工程有限公司 | 合同工期 | 533日历天 |
| 合同价款 | ***.91元 | 合同规模 | 24082.73平方米元/㎡ |
| 工程项目地点 | 济南市历下区二环东路以东，解放东路以南。 | 合同签订时间 | 2026-02-26 |
| 质量标准 | 质量要求：合格；保证措施：详见技术标 | 合同生效时间 | 2026-02-25 00:00:00 |
| 违约责任 | 因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的计算方法为：每延期一天，按照合同额的万分之三向发包人承担违约责任，承包人还应承担由此产生的一切损失。发包方有权从支付给承包人的任何一笔工程款(进度款)中扣除。工期延误超过30日的，发包人有权解除本合同并要求承包人支付合同总价款3%违约金，赔偿发包人因此造成的全部损失。因承包人原因造成工期延误，逾期完工违约金的上限：总额不超过合同总价款或最终结算价款的3%。 | 履约担保 | 银行保函 |
| 解决争议的办法 | 因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)种方式解决： (1)向仲裁委员会申请仲裁； (2)向项目所在地人民法院起诉。 | 支付担保 | 空 |
| 其他内容 | 执行招标文件要求 | 备注 | 空 |
剑鱼标讯山东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息，免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。
