【招标信用】山东财经大学莱芜校区航空服务实训中心全过程工程咨询服务
【招标信用】山东财经大学莱芜校区航空服务实训中心全过程工程咨询服务：本条项目信息由剑鱼标讯山东招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 山东 济南市 | 采购单位 | 山东莱芜城市建设投资控股有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 山东财经大学莱芜校区航空服务实训中心全过程工程咨询服务 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
山东财经大学莱芜校区航空服务实训中心全过程工程咨询服务
发布日期：2026-07-01
发布日期：2026-07-01
| 合同名称 | 山东财经大学莱芜校区航空服务实训中心全过程工程咨询服务 | 发包人 | 山东莱芜城市建设投资控股有限公司 |
| 承包人 | 晟华建设咨询有限公司,济南市市政工程设计研究院（集团）有限责任公司,通用技术集团工程设计有限公司 | 合同工期 | 建设工程工期 120 日历天，缺陷责任期自 工程竣工验收合格之日起计算 24 个月。 |
| 合同价款 | ***.80元 | 合同规模 | 490平方米元/㎡ |
| 工程项目地点 | 位于山东省济南市莱芜区山财大街5号 | 合同签订时间 | 2026-07-01 |
| 质量标准 | 合格，符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求。 | 合同生效时间 | 2026-04-08 00:00:00 |
| 违约责任 | 对于可能对费用或质量或进度产生重大影响的任何变更，受托人必须事先得到委托人的批准和授权，受托人未得到委托批准和授权时擅自变更的，受托人应承担违约责任，并赔偿因此给委托人造成的全部损失。 | 履约担保 | 无 |
| 解决争议的办法 | 因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下 一种方式解决争议： （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁； （2）向有管辖权的人民法院起诉。 | 支付担保 | 无 |
| 其他内容 | 无 | 备注 | 空 |
剑鱼标讯山东招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息，免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。
